最高院施工合同窝工损失裁判规则六条 2016-01-19 建设工程项目一般由承包商进入施工现场后开始， 但是，施工进度不一定都是一帆风顺的。 工程不能按照合同约定或者设计安排进行施工，会造成整个工程的拖延与相应的损失， 这 个责任应该由谁来承担？那么，让我们一起来分析窝工损失责任的划分。 规则汇总 1、需要结合双方施工合同约定判断窝工损失的规定不具有强制效力 ↑《合同法》二百八十 三条、二百八十四条是 承包人主张窝工损失的法律依据，但并不具有强制性的效力，双方 合同的约定排除了其适用或合同价款已包含此项内容时， 承包人不能依据上述条款另行主 张窝工损失赔偿。 2、承包人主张窝工损失应遵循双方约定的窝工索赔程序 ↑双方合同就索赔的程序有明确约 定，承包人未按照约定程序提出窝工索赔的，窝工损失不能得到支持。 3、承包人提交的单方窝工损失数据不能作为损失数据证据，但经监理确认的则可以直接 认定而
最高人民法院 关于审理建设工程施工合同纠纷案件 适用法律问题的解释 ２００４年９月２９日最高人民法院审判委员会第１３２７次会议通过） （法释〔２００４〕１４号） 根据《中华人民共和国民法通则》 、《中华人民共和国合同法》 、 《中华人民共和国招标投标法》 、《中华人民共和国民事诉讼法》 等法 律规定，结合民事审判实际， 就审理建设工程施工合同纠纷案件适用 法律的问题，制定本解释。 第一条 建设工程施工合同具有下列情形之一的， 应当根据合同 法第五十二条第（五）项的规定，认定无效： （一） 承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的； （二） 没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义 的； （三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。 第二条 建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格， 承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。 第三条 建设工程施工合同无效，
热门知识
高院公寓-
话题： 工程造价skybull1146
精华知识
高院公寓-
话题： 工程造价158****1521
-
话题： 工程造价151****5040
最新知识
高院公寓高院公寓相关专题
- 安徽省高院回迁房无证
- 省高院羊头峪宿舍
- 高院生活区(金浦三支路3号)
- 高院生活区
- 省高院宿舍楼
- 高院家属楼
- 省高院宿舍
- 高院住宅区
- 高院钟楼街小区
- 省高院家属院
- 某大学公寓施工方案
- 六层框架结构公寓住宅楼工程设计
- 临建区3#4#5#公寓楼工程施工组织设计(改)资料
- 昆明工业职业技术学院学生公寓土石方工程施工组织设计
- 云南昆明25层板式建筑高层公寓公寓工程造价指标
- 地老年公寓建设项目可行性研究报告养老院建设项目
- 高层公寓基坑支护、降水、帷幕、土方工程施工组织设计
- 省市商学院学生公寓及综合服务楼扩建工程项目申请报告
- 三亚亚龙湾潜水三亚酒店公寓海南三亚景点预订流程通用版
- 安徽某中学教师公寓楼工程施工招标文件
- 天津某住宅公寓桩基工程施工招标文件
- 武汉市某学院青年教师公寓主体结构分部工程质量评估报告
- 成都酒店式公寓市场调研报告
- 国际公寓基坑开挖土钉喷锚支护及降水施工方案
- 公寓楼深基坑开挖支护施工组织设计SMW工法
- 广州某大学教学楼及公寓工程质量管理方案争创鲁班奖
- 机关事务管理局党校公寓楼配备家电项目招投标书范本