2008年5月1日起试行的《标准施工招标文件》通用合同条款,与此前通用的《建设工程施工合同范本》相比,更注重公平公正原则,注重承包人的利益,对发包人提出了更高的要求。本文在比较《建设工程施工合同范本》的基础上,从发包人角度分析了《标准施工招标文件》通用合同条款在合同履行方式、发包人的义务和责任、变更、价格调整和索赔等方面的新变化及对发包人所产生的影响和要求,并根据以上变化及影响有针对性地提出了在勘察设计、变更、市场波动、施工安全和环境保护等方面发包人应重视的问题,以减少工程项目的风险,实现项目利益最大化。
发包人造成工程停建、缓建，承包人的应对技巧 在工程建设过程中， 发包人应当按照合同约定履行自己的义务， 为承包人的 建设工作提供必要的条件， 保证工程建设顺利进行。 如因发包人的原因致使工程 停建或者缓建 (比如发包人未依约支付工程款 )，承包人可就停建、 缓建造成的损 失主张索赔，例如窝工损失、机械设备闲置损失、脚手架租金损失等。 以案为例，某施工单位 (乙方 )与建设单位 (甲方 )签订了工业厂房施工合同。 甲方在乙方进入施工现场后， 因资金短缺无法如期支付工程款， 要求乙方临时停 工 1个月。乙方基于工期拖延而产生的停工、 窝工和材料积压等费用损失向甲方 发出索赔报告并经甲方签收。 后双方因索赔问题发生纠纷， 法院根据乙方提交的 索赔证据和甲方签收记录，判决支持乙方的诉讼请求。 承包人如何应对类似索赔事件？ 一、在合同中约定，如发包人或者工程师一定时间内无正当理由不予确认 索赔报告的
热门知识
招标文件发包人要求-
话题： 工程造价WLJ5924849
-
话题： 工程造价jackie_yang
-
话题： 工程造价zengbin5588
-
话题： 工程造价wangtao12345
精华知识
招标文件发包人要求-
话题： 工程造价zl19810512
-
话题： 工程造价wywxmstorm
-
话题： 工程造价yqyzabb520
最新知识
招标文件发包人要求-
话题： 工程造价mengweixiang
-
话题： 工程造价zhaoxiaoran
招标文件发包人要求相关专题
- 可行性研究报告需要招标吗
- 可研报告编制招标什么意思
- 框架入围招标什么意思
- 利用招标采购的原因
- 梁山政府采购招标信息网
- 辽宁招标控制价
- 龙游县教育局校服招标时间
- 中国建设招标网
- 中国建设招标网值得注册吗
- 中兰高铁土建招标结束了吗
- 应用清单招标与经评审的最低投标价法评标的几点思考
- 中国华电集团公司水电工程招标管理实施细则(试行)
- 招标控制价管理规定【辽住建发(2012)27号】
- 招标合同-工程建设招标投标合同(投标银行保证书)
- 招标合同工程建设招标设标合同合同条件(第2部分)
- 招标师招标采购法律法规与政策题型分析辅导材料
- 招投标-严格规范工程施工招标全力打造阳光工程施工
- 招标师继续教育-WTO政府采购协议(GPA)概述
- 政府采购非招标采购方式管理办法(财政部第74号)
- 张家港市金港中心水利管理服务站_招标190924
- 云南省建设工程招标投标管理条例(修正)与分析
- 中华人民共和国水产行业标准玻璃钢渔船建造质量要求
- 政府工程建设领域采购通用招标文件范本
- 招标文件(东太湖游泳池及驳岸二标段后审8.29)
- 招标邀请………2第1章投标人须知及前附表………4
- 招标文件修改通知(20200716201821)
- 宜昌市外国语学校学生公寓维修改造工程谈判文件