- 首页 >
- > 建设工程质量法律制度
更新时间：2026.04.11
本文简要介绍了当前我国建设工程质量法律制度.尽管目前我国已形成了一套比较完备的建设工程质量法律制度,但是最为其中高位阶组成部分的 《建筑法》 与其他法律、 法规和规章不协调、 不衔接,且很多法律制度严重滞后.本文最后对建设工程法律制度的完善提出了建议.
工程质量法律制度案例 案例 1 上诉人： x x 大酒店有限公司 (以下简称某酒店 ) 上诉人： x x 设计研究院 (以下简称某设计院 ) 被上诉人：××建筑工程总公司 (以下简称某建筑公司 ) 原审第三人： x×地质工程地质队 (以下简称某地质队 ) 一、基本案情 1993 年 5 月，某酒店筹建处与某建筑公司签订《建设工程施工合同》 ，约定：某建筑公 司承包建设某酒店的全部建筑安装工程、室外配套设施及附属工程等，合同价款以 建设银行 某支行审定价 为准。 工程如期开工后，因在组织验槽纤探中发现地质资料与实际不符、需修改设计，于同年 6月 1日停工，直至 10月下旬恢复施工。工程施工过程中，某酒店未能及时按约定拨付工程 款，加之多次变更局部设计造成反复施工，工期受到严重影响。 1996 年 1月，工程全部完工。某酒店和某建筑公司根据合同的约定，经某酒店委托，由
热门知识
建设工程质量法律制度-
话题： BIMberyl7788250
-
话题： 工程造价wuyanxin530
-
话题： 建筑设计jc_987GANGJIEGOU
精华知识
建设工程质量法律制度-
话题： 建筑设计zhaohu123456
-
话题： 工程造价yuxiaochun
最新知识
建设工程质量法律制度-
话题： 项目管理csxcsx1010
专题概述
建设工程质量法律制度知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。 注册登录 造价通即可以了解到相关建设工程质量法律制度最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时，造价通还为您提供材价查询、测算、询价、云造价等建设行业领域优质服务。手机版访问：建设工程质量法律制度
相关话题
资料下载
相关资讯
建设工程质量法律制度相关专题
- 开发建设总面积什么意思
- 康复医院建设标准
- 考全国建设工程造价员难吗
- 昆山建设银行的营业时间
- 拉林铁路建设进展如何
- 兰州东川货场建设规划
- 篮球场建设工程用量
- 琅岐的海岛建设
- 临颍网站建设哪家好
- 六安2009年有哪些工程建设
- 电气工程及其自动化特色专业建设探索
- 应用模糊数学理论对公路工程建设项目方案的综合评价
- 以贯穿项目为核心载体的建筑工程技术专业素材库建设
- 植物园地域规划建设
- 财政投资项目评审建设新机制
- 中共重庆市委重庆市人民政府关于建设平安重庆的决定
- 云南省昆明市建设局建筑工程深基坑施工安全管理规定
- 云南省建设工程造价协会优秀工程咨询成果奖评选办法
- 云南省基础设施项目投资建设-回购(BT)合同范本
- 引入PPP模式的高标准农田建设及财政支持体系创新
- 园林绿化技术资料钢结构油漆分项工程质量检验评定表
- 云计算对企业信息化系统建设和运营的影响分析和改进
- 中华人民共和国国家标准建设工程工程量清单计价规范
- 以建筑工程资料管理的规范化促进工程质量的管理监督
- 中航格澜阳光花园一期门禁对讲建设项目施工组织设计
- 建设工程资料的归档工作
- 招标合同-工程建设招标投标合同(投标银行保证书)
- 建设工程质量的因素
- 建设工程质量监督
- 建设工程质量监督总站
- 建设工程质量监督手册
- 建设工程质量监督手段
- 建设工程质量监督检测站
- 建设工程质量监督登记
- 建设工程质量监督站
- 建设工程质量监督站受贿
- 建设工程质量监督统计
- 建设工程质量目标
- 建设工程质量竣工验收意见书
- 建设工程质量管理条例
- 建设工程质量管理条例习题
- 建设工程质量管理规范
- 建设工程质量缺陷是指
- 建设工程质量规范
- 建设工程质量认定证书
- 建设工程质量责任书
- 建设工程质量通报
- 建设工程费用定额
- 建设工程费用归类
- 建设工程费用的构成
- 建设工程费用组成
- 建设工程资料
- 建设工程资料员
- 建设工程资料归
- 建设工程资料的分类
- 建设工程资料管理规范
- 建设工程资料验收规范